现在想寻求一份园林绿化工程施工合同范本，求帮助。
装潢已经签到合同,施工过程却不断增加款项? [律师回复] 装潢已经签到合同,严格按照合同处理 我是清包施工队总包老板没钱开发商?
承包绿化工程合同范文1 甲方: 乙方: **工程概况 **工程名称:营根河综合治理绿化工程(一标) **工程地点:琼中县营根镇 **工程内容:绿化 种植 及养护。 **工程造价(包干不含税):以现场数量为准,附单价报价表。 **工程变更时,根据海南省相关定额标准计取。
**工程概况:本绿化工程承包范围内合同价款暂定为柒万元整,竣工后据实结算,承包方式为包工包料。 **施工工期:本工程开工时间为 年4月8日,预计完工时间为 年4月30日,如遇天气原因,甲、乙双方可协商后顺延时间。
下面是我收集整理的绿化工程的简单合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。 绿化工程的简单合同1 发包单位:××公司 (以下简称甲方) 承包单位:武汉××绿化有限公司 (以下简称乙方) 甲方委托乙方承担××公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工意向合同。
园林绿化外包合同1 甲方:___ 乙方:___ 经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建设绿化工程,签订以下协议: **工程内容 包括甲方设计绿化工程(详见图纸及报价表)。以上项目均按双方审图纸之要求所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
庭院景观施工合同范本: 甲方: 乙方: 甲方因工作需要建设临时板房一批,经过同乙方友好协商,达成如下协议。
简易绿化合同范本是什么样的，提供一下
设计都设计好了不过不知道简易绿化合同范本是什么样的的,有没有人能帮忙解答一下? 谢谢! 合同纠纷 * 遭遇法律难题?
简单版绿化承包合同范文1 甲方: 乙方: 经甲乙双方协商,甲方将 乙方养护,为明确双方责任,本着相互协作,达成如下协议: **养护项目相关情况 养护项目名称: 养护面积: 约25000平方米 **养护期限 **甲方职责 **甲方负责对乙方管护区域的监督和指导。 **甲方每月进行定期或不定期检查考核。
(一)工程地点：(二)工程内容：具体详见附件一改造项目工程表 (三)承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币 第三条合同工期 1.双方商定总工期30天。开工日期：20xx年05月20日，竣工日期：20xx年06月20日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
下面是我为你整理的绿化种植合同书_绿化种植合同书范本3篇,希望对你有用! 绿化种植合同书 范文 一 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其它 有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。
园林景观设计合同范本: 委托方:________________________________业主大会(以下简称甲方) 受托方:___________________________________。
求一份园林绿化设计合同范本?
**合同工期 开竣工日期：工期日历天数40天，开工日由甲方签署工程开工报告之日为准。**质量标准：达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准。
步骤是设置会计科目和账户,复式记账,填制和审核凭证,编制财务会计报告。
绿化养护劳务承包合同范本1 甲方:江西省城市园林建设有限公司丁朝霞刘中国 乙方:养护承包人刘中庄周金成 胜溪湖公园二期一标工程,经**验收,7月1日宣布开园。目前,绿化已全部进入养护管理。
工程名称: 工程地点: 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议。
住宅小区绿化合同范本求一份?
委托方(以下简称甲方): 设计方(以下简称乙方): 甲方委托乙方对 项目进行园林景观设计。
乙方工作人员在工作时如与人发生过节、纠纷,必要时甲方应派员协调处理(不包括乙方人员人个原因所引发的)。
工程绿化施工合同范本 建设单位(甲方): 施工单位(乙方): 根据广州市建委有关规定,甲方将广州首期绿化工程委托给乙方施工。
a.上海市园林绿化行业协会。 b.双方指定的 机构。 所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任的,由双方根据其责任分别承担。 2.养护考核 (1)乙方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护,随时接受甲方的检查和考核,为检查、考核提供便利条件。
一般园林绿化工程应当适用会计准则——建造合同准则,相关的会计处理如下:**签订建造合同后。
承包绿化工程合同范文3篇
林绿化作为城市绿色基础设施的主要组成部分,是提升城市品位、完善城市功能、改善城市人居生态环境的重要内容。园林绿化工程合同书是怎样的呢?以下是我为大家整理的承包绿化工程合同 范文 ，感谢您的欣赏。
承包绿化工程合同范文1
甲方：
乙方：
一、工程概况
1、工程名称：营根河综合治理绿化工程(一标)
2、工程地点：琼中县营根镇
3、工程内容：绿化 种植 及养护。
4、工程造价(包干不含税)：以现场数量为准，附单价报价表。
5、工程变更时，根据海南省相关定额标准计取。
二、施工期限及要求
1、施工期限：
2、验收标准：GJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》， 其它 符合有关专业验收标准。
3、本工程养护为3个月，保证成活率100%。
三、付款方式
1、合同签定订后，按已完成工程量的60%支付进度款.
2、养护期满后，一个星期内付清余款。
四、工程变更情况
在绿化施工过程，甲乙双方本着尊重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。
五、竣工验收
1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。
2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求所有苗木均出现生长之势。
六、双方责任
1、甲方责任
1)甲方及时提供可用于施工的场地及种植苗木点。
2)甲方免费提供施工用水、电。
3)甲方对苗木计划和进场材料的验收应积极配合，原则当日确认，以确保工期。
4)甲方配合乙方的对外协调工作(例如：政府有关部门的协调工作;苗木的采购、运输环节需办理批文等有关手续的申办)。
2、乙方责任
1)按照甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。
2)在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方承担。
3)乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。
4)种植须符合绿化施工技术要求。
5)乙方要服从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，所有人员须统一服装、佩戴安全帽，保持现场整洁、有序。
七、不可抗力的因素
1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。
2、在施工期由于不可抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。
3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。
八、其它
1、甲方指派驻现场的代表为_________，乙方派驻现场的代表为_________，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。
2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。
3、本合同经双方代表签字盖章后生效;本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效。
4、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
签订日期： 年 月 日
承包绿化工程合同范文2
甲方：
乙方：
为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、绿化面积：
6、绿化标准：
7、绿化品种：
8、工程造价：大写：
第二条 工程期限
全部工程开工日期，本工程定20_ 年4月1日开工，全部工程竣工日期：20_ 年4月18日竣工，合同工期总日历天数18天。
第三条 工程延误与工程奖罚
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。
第四条 甲方工作
1、确保施工面，现场做到三通一平。
2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。
3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。
第五条 乙方工作
1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。
2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。
3、乙方应遵守工程建设 安全生产 有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全 措施 不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。
第六条 质量验收
1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于100% 。
2、土建工程及换土工程要按图施工。
3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。
第七条 付款方式
甲方验收合格后付全款。
第八条 争议处理
因履行本合同发生争议，应协商解决。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
第九条 维护
有甲、乙双方协调。
甲方：签字：
乙方： 签字：
年月日：
承包绿化工程合同范文3
甲方：
乙方(分包单位名称)：
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据甲方与建设单位签订的雄县污水水处理厂土建工程施工总 承包合同 ，双方就本建设工程劳务施工进行协商并达成一致，特订立本合同。
1.工程概况
①工程名称：
雄县污水处理厂厂区绿化工程
②工程地点：X县亚古城村东
③工程内容：厂区绿化工程
2.承包范围：
3.工程工期46天
①开工日期：20_ 年5月15日
②竣工日期： 20_ 年7月1日
4.工程质量
①乙方按照工程施工图纸、施工 说明书 及相应的施工技术规范要求进行施工，符合总承包合同的质量标准，并接收甲方代表、建设单位、监理单位的监督检查。
②乙方必须按照甲方编制的总体施工组织设计和设置的质量控制点进行施工控制。
③质量等级：
5、安全：甲乙双方必须签订施工安全协议，且严格执行。
6、承包方式：包工包料
7、双方责任
甲方责任：
项目经理的姓名： 职务：
① 开工前提供施工用水、电源接口;
②开工前提供施工图及有关技术资料;
③开工前做好总包工程施工组织设计，并向乙方交底;
④负责审批进度计划和施工方案;
⑤开工前或分阶段向乙方提供材料、设备。
⑥负责监督乙方施工质量和施工进度。
⑦负责办理设计变更和现场签证手续和费用事宜。
⑧办理与业主的工程预(结)算。
⑨按分包合同的约定向乙方拨付工程款。
⑩其它责任：提供乙方施工人员的住宿场地。
乙方责任：
派驻本工程的负责人的姓名： 徐永进 职务： 项目经理 ①服从甲方的统一管理、指挥和调度，接受甲方业务部门的检查和监督;
②精心组织施工，确保分包工程的施工进度、质量目标的实现;
③做好施工现场的安全、保卫、消防工作，具体执行双方签订的《施工安全协议》;乙方安排保卫人员对施工现场内的机具及施工材料进行保卫，如有丢失损坏，由乙方承担责任。
④做好施工现场的环境保护工作，对施工现场的化学危险品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进行有效控制，做好文明施工工作;
⑤在施工中发生质量事故，应当及时采取补救措施，并及时向甲方 报告 。并承担由于乙方原因造成的费用损失;
⑥乙方施工人员必须按规定持证上岗，并报甲方审查批准;
⑦乙方在施工过程中必须维护甲方名誉，不得有任何损坏甲方的语言和行为;
⑧施工中乙方应严格遵守甲方的有关安全生产、环境保护、质量管理等方面的各种规定，接受甲方监督;
⑨乙方施工人员必须按照甲方要求统一着装，费用由乙方负责;乙方施工人员自身防护用品、劳保用品由乙方承担。
⑩按照甲方要求设置专职安全员负责本方施工人员的 安全 教育 ，作好安全防护，接受甲方安全管理人员的检查和监督。
⑾其它责任：负责本方施工人员的食堂和吃饭。
⑿接受甲方每月有关安全、质量、进度、文明施工等方面的考核评分，并按照甲方要求进行整改，每扣罚1分，罚款100元;工程竣工后，整体评价满意的，甲方将全部或部分罚款作为奖励给分包人。
8、材料和施工机械供应
9、工程竣工
①工程具备竣工验收条件时，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方报请验收。
②甲方收到竣工验收申请后 3 天内进行初步验收，并给予认可或提出修改意见。乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用;
③甲方初步验收合格后，由甲方在总包工程竣工验收时将此工程一并交建设单位验收。若因乙方分包工程施工使总包工程不能通过竣工验收的，乙方应积极返修，并承担修改的费用。
10、工程结算
①工程造价：壹拾肆万伍仟伍百贰拾捌元整
② 结算方式：第一次工程款拨付5万元，第二次拨付4万元，第三次拨付5.5528万元。
③ 支付方式：甲方或建设方直接拨入乙方账户。
④施工用水电挂表计量，按实际发生的费用在结算价款中扣除。
⑤以上价格中均包括税金。
乙方按照甲方要求提供发票，税金由乙方据实负担。
11、工程质量保修
①工程质量保修范围和内容：乙方施工范围内的全部内容
②质量保修金额：工程造价的5%
③工程质量保修期限：依据甲方与业主签定的合同中保修期限实施。
12、违约责任
①施工中，乙方施工进度、质量等不能满足甲方或业主的要求，甲方有权解除合同，更换队伍，由此造成的损失由乙方承担。
②因乙方原因不能按约定的工期或甲方要求的关键节点完工的，每拖延一天，应向甲方支付10000元的违约金;违约金仍不能弥补甲方损失的，乙方应按实际损失补足。
③因乙方原因使工程质量达不到合同约定的质量标准的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，且工期不予顺延，并赔偿由此给甲方造成的损失。
④因乙方原因未做好施工现场的安全、保卫、消防、环保等工作而发生的损失由乙方承担。甲方对乙方违章作业、违章指挥造成质量失控或引发安全事故的行为和不服从甲方管理的行为有权甲方管理规定进行处罚，罚款可从当月工程进度款或工程结算款中扣除。
⑤因甲方原因造成质量、安全问题和工期拖延，由甲方承担责任和经济损失。
13、争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，双方均可向 雄县人民法院起诉 。
14、其他
①本合同一式 五 份，甲方 二 份，乙方二 份，建设方一份
②甲方与建设单位签订的总承包合同是本合同的执行条件之一，本合同未尽事宜双方另行协商或参照总承包合同相关条款执行;
③GF—1999—0201《建设工程施工合同》(示范文本)中的通用条款是本合同执行条件之一，本合同未规定的，执行通用条款;
④本合同自双方签字盖章之日起生效，在全部工程竣工，办理交工验收保修期满工程款结清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包绿化工程合同范文3篇相关 文章 ：
★ 绿化工程承包合同范本5篇
★ 绿化工程承包合同3篇
★ 简单的绿化工程承包合同5篇
★ 简单版绿化承包合同范文3篇
★ 绿化承包合同范文3篇最新2020
★ 最新版园林工程承包合同范文3篇
★ 5篇实用园林绿化工程承包合同范本
★ 实用版绿化承包合同范文3篇
★ 5篇有关绿化工程的承包合同范文
★ 园林工程承包合同范文3篇最新2020
